Página principal

Ministerio de obra publica e infraestructura


Descargar 452.89 Kb.
Página1/7
Fecha de conversión23.09.2016
Tamaño452.89 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7
ADMINISTRATIVAS

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––


DECRETOS
MINISTERIO DE OBRA PUBLICA E

INFRAESTRUCTURA
DECRETO Nº 1045-MOPeI-2011

San Luis, 20 de Mayo de 2011


VISTO:

El expediente N° 0000-2005-001443, que lleva glosado los expedientes Nros. 0000-2006-004888, 0000-2006-074788, 0000-2007-017951, 0000-2007-012378 y 0000-2008-096479 en el cual a fojas 242/243 obra Acta de Rescisión de Mutuo Acuerdo celebrada entre el Estado Provincia de San Luis, representado por el Señor Ministro de Estado de Obra Pública e Infraestructura, Ing. Juan Mario Klusch, D.N.I. N° 12.707.499 por una parte y por la otra la Municipalidad de Las Lagunas representada por el Intendente Comisionado Señor Luis Oscar Palacios, D.N.I. N° 13.501.793, y;

CONSIDERANDO:

Que la obra denominada Línea de Tensión y Centro de Transformación - Paraje “El Puesto” - Las Lagunas - Dpto. San Martín fue encomendada a la Municipalidad de Las Lagunas, en el marco del Acta Compromiso de fecha 9 de Diciembre del año 2005 obrante a fojas 117/118, homologada por Decreto N° 2936-MP-2006 de fojas 131/132;

Que la obra se vio paralizada por oposición formulada por el Municipio de Las Aguadas, gobierno local que planteó conflicto de tipo institucional el cual oportunamente fue puesto en conocimiento por el Municipio de Las Lagunas ante el Ministerio de Obra Pública e Infraestructura;

Que por la falta de resolución del conflicto por la Comitente, los trabajos se vieron paralizados cuando el nivel de avance de la obra alcanzaba un porcentaje del 67,5%, según información de fojas 228 emitido por el Subprograma de Sistematización de la Obra Pública;

Que a fojas 223 obra informe del Subprograma de Infraestructura de Gas y Energía Eléctrica solicitando los mecanismos a implementar para realizar el cierre del trámite administrativo sustanciado, para la ejecución de la obra, tendientes a la cancelación de los compromisos asumidos en la referida Acta Compromiso de fecha 9 de Diciembre del año 2005, de fojas 117/118;

Que a fojas 230 el Intendente Comisionado de la Municipalidad de Las Lagunas presenta conformidad para la firma del Acta de Rescisión de Mutuo Acuerdo y autoriza se efectúe de la Coparticipación el descuento en una sola cuota del porcentaje proporcional del Anticipo Financiero de la obra cobrado oportunamente, que asciende a la suma de Pesos Cinco Mil Trescientos Cincuenta Seis Con 69/100 ($ 5.356,69) de acuerdo a lo informado a fojas 229 por el Subprograma de sistematización de la Obra Pública,

Que en la necesidad de resolver la terminación de las obras en ejecución, las partes involucradas han decidido dar por concluida de mutuo acuerdo la relación jurídica que se estableció a partir de la celebración de la respectiva Acta Compromiso, a los efectos de que el Estado Provincia de San Luis disponga los trámites administrativos que correspondan para seleccionar la contratista que se hará cargo de la terminación de las obras inconclusas;

Que a fojas 211, 224/225 y 234 obran dictámenes del Programa Asuntos Legales y Gestión de Tierras;

Que a fojas 239 ha tomado intervención Contaduría General de la Provincia y a fojas 240 ha tomado vista Fiscalía de Estado;

Por ello y en uso de sus atribuciones;



EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:

Art. 1°.- Homologar en todas sus partes el Acta de Rescisión de Mutuo Acuerdo obrante a fojas 242/243, celebrada entre el Estado Provincia de San Luis, representado por el Señor Ministro Secretario de Estado de Obra Pública e Infraestructura, Ing. Juan Mario Klusch, D.N.I. N° 12.707.499 por una parte y por la otra la Municipalidad de Las Lagunas representada por el Intendente Comisionado Señor Luis Oscar Palacios, D.N.I. N° 13.501.793.-

Art. 2°.- Notificar a Fiscalía de Estado.-

Art. 3°.- Hacer saber a: Subprograma de Sistematización de la Obra Pública y pasen las actuaciones al Programa de Infraestructura Energética quien deberá efectuar las notificaciones respectivas a las Municipalidades de Las Lagunas y de Las Aguadas.-

Art. 4°.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro Secretario de Estado de Obra Pública e Infraestructura, el Señor Ministro Secretario de Estado de Hacienda Pública y el Señor Ministro Jefe de Gabinete.-

Art. 5°.- Comunicar, publicar, dar al Registro Oficial y archivar.-


ALBERTO JOSE RODRIGUEZ SAA

Juan Mario Klusch

José María Emer

Claudio Javier Poggi

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––


DECRETO Nº 1046-MOPeI-2011

San Luis, 20 de Mayo de 2011


VISTO:

El Expediente N° 0000-2009-060023, por el cual Fiscalía de Estado eleva para su homologación, Convenios de Pago de Indemnización por Expropiación de Urgencia obrantes a fojas 40/41 vta. y 64/65 vta., suscriptos entre el Señor Fiscal de Estado, Doctor Eduardo Segundo Allende, D.N.I. N° 20.381.395, en representación del Estado Provincia de San Luis, por una parte y el Señor Antonio Lizardo Macías, D.N.I. N° 10.385.453, con el patrocinio letrado del Dr. Fabio Alberto Rodríguez, Mat. N° 236, adjuntando copia de poder general al respecto (fojas 3/5); y la Señora María Belén Guzzo Guiñazú, D.N.I. N° 27.873.601, con el patrocinio letrado de la Dra. María Celeste Lucero Estrada, Mat. N° 1284, por la otra; y,

CONSIDERANDO:

Que de lo acordado en los Convenios mencionados ut-supra, el Estado Provincia de San Luis reconoce abonar a los propietarios la suma única, total y cancelatoria por los montos que a continuación se indican, en concepto de indemnización por la Expropiación de Urgencia dispuesta por Decreto N° 1250-MOPeI-2008, de fecha 11 de Abril de 2008 obrante a fojas 49/59, en autos caratulados: “Gobierno de la Provincia de San Luis C/Guzzo María José, Guzzo María Belén y Macías Antonio Lizardo s/ Expropiación de Urgencia”, que tramita por ante el Juzgado Civil, Comercial y Minas N° 3 de la Primera Circunscripción Judicial; del inmueble afectado a la construcción de la obra: Remodelación del Circuito Internacional Automovilístico “Lago Potrero de Los Funes” (Proyecto y Construcción), Departamento La Capital: Antonio Lazardo Macías, D.N.I. Nº 10.385.453 propietario del terreno, empadronado en la Dirección Provincial de Catastro y Tierras Fiscales bajo el Número 105472, Parcela 21 del Plano N° 1/87/04, e inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble bajo Matrícula N° 1-9355 R6 A5, con una superficie total de Dos Mil Ciento Cinco Metros Cuadrados Con Seis Decímetros Cuadrados (2.105,06 m2.), afectando parcialmente la expropiación una superficie de Un Mil Doscientos Catorce Metros Cuadrados Con Veinticuatro Decímetros Cuadrados (1.214,24 m2); el monto a abonar surge del Acuerdo N° 4809-TT-2010 del Tribunal de Tasaciones de fojas 62/63 de las presentes actuaciones haciendo constar que el monto indemnizatorio corresponde al Setenta y Cinco por Ciento (75%) del total de la superficie del inmueble descripto objeto de expropiación, lo que hace un total de Novecientos Diez Metros Cuadrados Con Sesenta y Ocho Decímetros Cuadrados (910,68 m2), por la suma de Pesos Ciento Treinta y Dos Mil Cuarenta y Ocho Con 60/100 ($ 132.048,60) y la Señora María Belén Guzzo Guiñazú, D.N.I. N° 27.873.601 propietaria del terreno, empadronado en la Dirección Provincial de Catastro y Tierras Fiscales bajo el Número 105472, Parcela 21 del Plano N° 1/87/04, e inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble bajo Matrícula N° 1-9355 R6 A5, con una superficie total de Dos Mil Ciento Cinco Metros Cuadrados Con Seis Decímetros Cuadrados (2.105,06 m2), afectando parcialmente la expropiación una superficie de Un Mil Doscientos Catorce Metros Cuadrados Con Veinticuatro Decímetros Cuadrados (1.214,24 m2); el monto a abonar surge del Acuerdo N° 4809-TT-2010 Tribunal de Tasaciones de fojas 62/63 de las presentes actuaciones haciendo constar que el monto indemnizatorio corresponde al Veinticinco por Ciento (25%) del total de la superficie del inmueble descripto objeto de expropiación, lo que hace un total de Trescientos Tres Metros Cuadrados Con Cincuenta y Seis Decímetros Cuadrados (303,56 m2), por la suma de Pesos Treinta y Dos Mil Setecientos Ochenta y Cuatro Con 48/100 ($ 32.784,48);

Que de acuerdo a la Cláusula Segunda, las partes convienen que las sumas establecidas se harán efectivas en un pago mediante Depósito Bancario a la orden del Tribunal interviniente y perteneciente a los autos de referencia, y como correspondiente al pago del capital, manifestando expresa y absoluta conformidad con el monto a percibir y la forma de pago, declarando expresamente su conformidad y que no tiene nada más que reclamar en concepto de indemnización o por ningún otro concepto y con motivo de la presente causa;

Que a fojas 46 ha intervenido el Programa Asuntos Legales y Gestión de Tierras;

Que por ser insuficiente la partida para atender la presente erogación, se adjunta a fojas 70 Solicitud de Transferencias de Créditos Presupuestarios por la suma de Pesos Ciento Sesenta y Cuatro Mil Ochocientos Treinta y Tres Con 08/100 ($ 164.833,08);

Que a fojas 75/76 ha intervenido la Oficina Presupuesto Público, encuadrando el presente caso en las disposiciones del Art. 10° de la Ley N° VIII-0253-2010, obrando a fojas 74 la Reserva de Crédito por el monto de la transferencia solicitada;

Que a fojas 48, 68 y 77, ha tomado la intervención que le compete Contaduría General de la Provincia, encuadrando el presente caso en los Arts. 29° y 30° de la Ley N° V-0128-2004;

Que a fojas 79 obra vista de Fiscalía de Estado;

Por ello y en uso de sus atribuciones;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:

Art. 1°.- Encuadrar el presente caso en las disposiciones del Art. 10° de la Ley N° VIII-0253-2010 y de los Arts. 29° y 30° de la Ley N° V-0128-2004.-

Art. 2°.- Modificar en el Presupuesto Vigente las siguientes partidas presupuestarias:

Ampliar:


Ins. Jur. U.E. Prog. Proy. Fte Fto. Inc. Importe

1 83 25 29 06 1-01 4 $ 164.833,08

Disminuir:

Ins. Jur. U.E. Prog. Proy. Fte.Fto. Inc. Importe

1 83 25 28 15 1-01 4 164.833,08

Art. 3°.- Homologar los Convenios de Pago de Indemnización por Expropiación de Urgencia obrantes a fojas 40/41 vta. y 64/65 vta., suscriptos entre el Señor Fiscal de Estado, Doctor Eduardo Segundo Allende, D.N.I. N° 20.381.395, en representación del Estado Provincia de San Luis, por una parte y el Señor Antonio Lazardo Macías, D.N.I. N° 10.385.453, con el patrocinio letrado del Dr. Fabio Alberto Rodríguez, Mat. N° 236, adjuntando copia de poder general al respecto (fojas 3/5); y la Señora María Belén Guzzo Guiñazú, D.N.I. N° 27.873.601, con el patrocinio letrado de la Dra. María Celeste Lucero Estrada, Mat. N° 1284, por la otra, y de acuerdo al siguiente detalle:

Antonio Lazardo Macías, D.N.I. N° 10.385.453 propietario del terreno, empadronado en la Dirección Provincial de Catastro y Tierras Fiscales bajo el Número 105472, Parcela 21 del Plano N° 1/87/04, E inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble bajo Matrícula N° 1-9355 R6 A5, con una superficie total de Dos Mil Ciento Cinco Metros Cuadrados Con Seis Decímetros Cuadrados (2.105,06 m2), afectando parcialmente la expropiación una superficie de Un Mil Doscientos Catorce Metros Cuadrados con Veinticuatro Decímetros Cuadrados (1.214,24 m2); el monto abonar surge del Acuerdo N° 4809-TT-2010 del Tribunal de Tasaciones de fojas 62/63 de las presentes actuaciones haciendo constar que el monto indemnizatorio corresponde al Setenta y Cinco por Ciento (75%); del total de la superficie del inmueble descripto objeto de expropiación, que hace un total de Novecientos Diez Metros Cuadrados Con Sesenta y Ocho Decímetros Cuadrados (910,68 m2), por suma de Pesos Ciento Treinta y Dos Mil Cuarenta y Ocho Con 60/100 ($ 132.048,60).-

María Belén Guzzo Guiñazú, D.N.I. N° 27.873.601 propietaria (terreno, empadronado en la Dirección Provincial de Catastro y Tierras Fiscales bajo el Número 105472, Parcela 21 del Plano N° 1/87/04, inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble bajo Matrícula N° 1-9355 R6 A5, con una superficie total de Dos Mil Ciento Cinco Metros Cuadrados Con Seis Decímetros Cuadrados (2.105,06 m2), afectando parcialmente la expropiación una superficie de Un Mil Doscientos Catorce Metros Cuadrados Con Veinticuatro Decímetros Cuadrados (1.214,24 m2); el monto a abonar surge del Acuerdo N° 4809-TT-2010 Tribunal de Tasaciones fojas 62/63 de las presentes actuaciones haciendo constar que el monto indemnizatorio corresponde al Veinticinco por Ciento (25%) del total de la superficie del inmueble descripto objeto de expropiación, lo que hace total de Trescientos Tres Metros Cuadrados con Cincuenta y Seis Decímetros Cuadrados (303,56 m2), por suma de Pesos Treinta y Dos Mil Setecientos Ochenta y Cuatro Con 48/100 ($ 32.784,48).-

Art. 4°.- Autorizar a Contaduría General de la Provincia, a emitir orden de pago a favor del Juzgado Civil, Comercial y Minas N° 3 de la Primera Circunscripción Judicial en autos caratulados: “Gobierno de la Provincia de San Luis C/Guzzo María José, Guzzo María Belén y Macías Antonio Lizardo s/Expropiación de Urgencia”, por la suma de Pesos Ciento Sesenta y Cuatro Mil Ochocientos Treinta y Tres Con 08/100 ($164.833,08).-

Art. 5° .- Imputar al rubro: Institucional 1, Jurisdicción 83, Unidad Ejecutora 25, Categoría Programática 29, Proyecto 06, Fuente de Financiamiento 1-01, Inciso 4, del Presupuesto vigente, por la suma de Pesos Ciento Sesenta y Cuatro Mil Ochocientos Treinta y Tres Con 08/100 ($ 164.833,08).-

Art. 6º.- Notificar a Fiscalía de Estado.-

Art. 7º.- Hacer saber de lo dispuesto en el presente Decreto a: Contaduría General de la Provincia y Oficina Pagos.-

Art. 8° .- Por el Area de Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo, notificar al Juzgado Civil, Comercial y Minas N° 3 de la Primera Circunscripción Judicial, al Dr. Fabio Alberto Rodríguez, Mat. N° 236, con domicilio en Calle José Martí N° 132 de la Ciudad de San Luis, y la Dra. María Celeste Lucero Estrada, Mat. N° 1284, con domicilio en calle 25 de Mayo N° 1054 de la Ciudad de San Luis, patrocinadores letrados de los Señores Antonio Lizardo Macías y María Belén Guzzo Guiñazú, respectivamente.-

Art. 9º .- El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro Secretario de Estado de Obra Pública e Infraestructura, el Señor Ministro Secretario de Estado de Hacienda Pública, el Señor Secretario de Estado General, Legal y Técnica y el Señor Ministro Jefe de Gabinete.-

Art. 10°.- Comunicar, publicar, dar al Registro Oficial y archivar.-
ALBERTO JOSE RODRIGUEZ SAA

Juan Mario Klusch

José María Emer

Alberto José Rodríguez Saá (h)

Claudio Javier Poggi
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
DECRETO Nº 1483-MOPeI-2011

San Luis, 30 de Mayo de 2011


VISTO:

El expediente N° 0000-2011-004658, por el cual el Programa de Infraestructura Hídrica solicita autorización para efectuar llamado a Licitación Pública, y;

CONSIDERANDO:

Que la misma es con el objeto de contratar la ejecución de la obra denominada: Azud Sobre Río Rosario - La Toma Departamento Pringles Provincia de San Luis, por un presupuesto oficial de Pesos Dos Millones Setecientos Ochenta y Cinco Mil Novecientos Setenta y Cinco Con 00/100 ($2.785.975,00), según documentación obrante a “fojas 01/154;

Que se establece un plazo para la ejecución do la obra de Ocho (8) meses por lo que la misma será atendida con partidas de los presupuestos años 2011 y 2012;

Que por ser insuficiente la partida para atender el gasto durante el presente año, a fojas 156, se adjunta Planilla de Solicitud de Transferencia de Créditos Presupuestarios por la suma total de Pesos Dos Mil con 00/100 ($2.000,00) para gastos de publicidad del llamado a Licitación Pública;

Que a fojas 175 se adjunta comprobante de imputación Preventiva del presente ejercicio por la suma total de Pesos Dos Millones con 00/100 ($2.000.000,00) y a fojas 176 comprobante de Imputación Preventiva ejercicio futuro año 2012 por la suma total de Pesos Setecientos Ochenta y Cinco Mil Novecientos Setenta y Cinco Con 00/100 ($ 785.975,00);

Que ha tomado intervención a fojas 161 el Programa Control y Seguimiento de la Obra Pública;

Que a fojas 163 obra dictamen del Programa Asuntos Legales y Gestión de Tierras;

Que a fojas 167/168 ha intervenido la Oficina Presupuesto Público, encuadrando el presente caso en las disposiciones del Art. 10° de la Ley N° VIII-0253-2010, adjuntando a fojas 166 la Reserva del Crédito por el monto de la transferencia solicitada;

Que a fojas 180 ha tomado intervención Contaduría General de la Provincia encuadrando el presente caso en las disposiciones del Art. 8° de la Ley N° VIII-0257-2004 y Art. 24° de la Ley N° VIII-0256-2004;

Por ello y en uso de sus atribuciones;



EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:

Art. 1°.- Encuadrar el presente caso en las disposiciones del Art. 10° de la Ley N° VIII-0253-2010, Arts. 8° y 12° de la Ley N° VIII-0257-2004 y Art. 24° de la Ley N° VIII-0256-2004.-

Art. 2°.- Modificar en el Presupuesto Vigente las siguientes partidas presupuestarias:

Crear:


Ins. Jur. U.E Prog. Proy. Fte.Fto. Fin. Fun. Inc. Importe

1 83 24 26 11 1-01 4 74 3 2.000,00

Inciso 3: Servicios No Personales

Disminuir:

Ins. Jur. U.E Prog. Proy. Fte.Fto. Inc. Importe

1 83 24 26 11 1-01 4 2.000,00

Art. 3°.- Aprobar la documentación licitatoria elaborada por el Programa de Infraestructura Hídrica para contratar la ejecución de la obra denominada: Azud Sobre Río Rosario - La Toma Departamento Pringles Provincia de San Luis, obrante de fojas 01/154, del expediente N° 0000-2011-004658.-

Art. 4°.- Autorizar al Programa de Infraestructura Hídrica a efectuar llamado a Licitación Pública para contratar la ejecución de la obra a que se hace referencia en el Art. 3°, por un presupuesto oficial de Pesos Dos Millones Setecientos Ochenta y Cinco Mil Novecientos Setenta y Cinco Con 00/100 ($2.785.975,00) y un plazo de ejecución de Ocho (8 ) meses.-

Art. 5°.- Imputar el gasto a la siguiente partida del presupuesto vigente:

Ins. Jur. U.E Prog. Proy. Fte.Fto. Inc. Pri. Par. Importe

1 83 24 26 11 1-01 4 2 1 2.000.000,00

Ins. Jur. U.E Prog. Proy. Fte.Fto. Fin. Fun. Inc. Importe

1 83 24 26 11 1-01 4 74 3 2.000,00

Art. 6°.- Imputar al presupuesto año 2012 la suma total de Pesos Setecientos Ochenta y Cinco Mil Novecientos Setenta y Cinco Con 00/100 ($785.975,00).-

Art. 7°.- Efectuar la publicación de los edictos con los enunciados en la forma y por los términos de la Ley.-

Art. 8°.- Con copia autenticada del presente Decreto hacer saber a: Oficina Presupuesto Público, Contaduría General de la Provincia, Subprograma de Sistematización de la Obra Pública y pasen las presentes actuaciones al Programa de Infraestructura Hídrica.-

Art. 9°.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro Secretario de Estado de Obra Pública e Infraestructura, el Señor Ministro Secretario de Estado de Hacienda Pública y el Señor Ministro Jefe de Gabinete.-

Art. 10°.- Comunicar, publicar, dar al Registro Oficial y archivar.-


ALBERTO JOSE RODRIGUEZ SAA

Juan Mario Klusch

José María Emer

Claudio Javier Poggi
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
DECRETO Nº 1484-MOPeI-2011

San Luis, 30 de Mayo de 2011


VISTO:

El expediente N° 0000-2010-029831 por el cual el Programa de Infraestructura Energética eleva los antecedentes de la Licitación Pública N° 09/2010, y;

CONSIDERANDO:

Que la misma fue autorizada por Decreto N° 2376-MOPeI-2010 de fecha 15 de octubre de 2010 obrante a fojas 119/120 para contratar la ejecución de la obra denominada: “Alumbrado Público de calles de la Ciudad de San Luis” - AV. Aristóbulo del Valle, Avenida 2 de Abril y Calle Provincia de la Pampa Departamento La Capital - Provincia de San Luis, por un presupuesto oficial de Pesos Un Millón Cuatrocientos Quince Mil Setecientos Ocho Con 05/100 ($1.415.708,05);

Que de acuerdo al Acta Extraprotocolar de Escribanía de Gobierno obrante a fojas 122/123, se recepcionaron dos ofertas, la primera correspondiente a la Empresa Constructora San Luis S.A.P.E.M., quien cotiza por la suma total de Pesos Un Millón Seiscientos Quince Mil Ochocientos Treinta y Dos Con 65/100 ($ 1.615.832,65), correspondiente a su oferta básica de fojas 408/409 y una oferta alternativa por la suma total de Pesos Un Millón Cuatrocientos Setenta y Dos Mil Setecientos Dieciséis con 64/100 ($ 1.472.716,64) de fojas 452/453 y la segunda correspondiente a la Empresa Montajes Eléctricos Case S.R.L. quien cotiza por un monto total de Pesos Un Millón Trescientos Ochenta y Seis Mil con 00/100 ($1.386.000,00), correspondiente a su oferta básica obrante a fojas 758/759, ofreciendo un descuento del 6,5% quedando la misma en un total de Pesos Un Millón Doscientos Noventa y Cinco Mil Novecientos Diez Con 00/100 ($1.295.910,00) de fojas 756;

Que del estudio efectuado a la propuesta presentada por parte de la Comisión de Estudio designada por Resolución N° 1225-MOPeI-2010 obrante a fojas 771/772, la misma emite informes a fojas 773/780, 784/791 y 794/801 de lo que se desprende que la Empresa Constructora San Luis S.A.P.E.M., se encuentra en condiciones de ejecutar la obra;

Que a fojas 782 el Programa de Infraestructura Energética solicita a la Empresa Constructora San Luis S.A.P.E.M. reemplazar las luminarias ofertadas modelo LM400 NavT 250 por el modelo AP7 de la marca IEP, en virtud de que la Municipalidad de San Luis requiere evitar la diversidad de modelos instalados en la vía pública, sin que se generen mayores costos, prestando la Empresa la correspondiente conformidad a fojas 783;

Que a fojas 792 el Programa de Infraestructura Energética solicita una mejora de oferta en la Licitación Pública N° 09/2010 a la Empresa Constructora San Luis S.A.P.E.M., ofreciendo la misma a fojas 793 un descuento por la suma total de Pesos Dos Mil Quinientos Seis con 05/100 ($2.506,05) correspondiente a su oferta alternativa por lo que la oferta será de Pesos Un Millón Cuatrocientos Setenta Mil Doscientos Diez Con 59/100 ($1.470.210,59);

Que se establece un plazo para la ejecución de la obra de Ciento Cincuenta (150) días corridos y que la misma será atendida con partidas del Presupuesto Año 2011;

Que a fojas 802 se adjunta comprobante de Imputación Preventiva del presente ejercicio por la suma total de Pesos Un Millón Ciento Sesenta y Seis Mil Quinientos Sesenta y Nueve con 00/100 ($ 1.166.569,00);

Que por ser insuficiente la partida para atender el gasto durante el presente año a fojas 803 se adjunta Planilla de Solicitud de Transferencias de Créditos Presupuestarios por la suma total de Pesos Trescientos Tres Mil Seiscientos Cuarenta y Uno con 59/100 ($303.641,59);

Que a fojas 807 el Programa de Infraestructura Energética propone adjudicar la Licitación Pública N° 09/2010 a la Empresa Constructora San Luis S.A.P.E.M., quien cotiza por la suma total de Pesos Un Millón Cuatrocientos Setenta Mil Doscientos Diez con 59/100 ($1.470.210,59), correspondiente a su oferta alternativa de fojas 452/453, mejora de oferta a fojas 793 y mantenimiento de la misma a fojas 820;

Que a fojas 813/814 ha intervenido la Oficina Presupuesto Público, encuadrando el presente caso en las disposiciones del Art. 10° de la Ley N° VIII-0253-2010, adjuntando a fojas 812 la Reserva de Crédito por el monto de la transferencia solicitada;

Que corresponde dejar sin efecto la imputación dispuesta en el Art. 6° del Decreto N° 2376-MOPeI-2010, obrante a fojas 119/120;

Que a fojas 809/809 vuelta obra dictamen del Programa Asuntos Legales y Gestión de Tierras;

Que a fojas 815 ha tomado intervención Contaduría General de la Provincia;

Que a fojas 816 ha tomado vista Fiscalía de Estado;

Que a fojas 804/806 obra Modelo de Contrato de Obra Pública, que como Anexo I forma parte integrante del presente, a suscribirse entre el Estado Provincia de San Luis y la Empresa Constructora San Luis S.A.P.E.M., representada por el C.P.N. Ricardo Tristán Videla Figueroa, L.E. N° 8.272.662, en su carácter de Presidente de la empresa mencionada, en el marco de la Licitación Pública N° 09/2010 para contratar la ejecución de la obra denominada: “Alumbrado Público de calles de la ciudad de San Luis” - Av. Aristóbulo del Valle, Avenida 2 de Abril y Calle Provincia de La Pampa -Departamento La Capital - Provincia De San Luis;

Que a fojas 819 obra Certificado de Habilitación actualizado de la empresa a favor de la cual se aconseja la adjudicación, emitido por el Registro de Constructores y Proveedores de Obra Pública, dependiente del Ministerio de Hacienda Pública.

Que el presente acto administrativo se delega en el Ministerio de Obra Pública e Infraestructura, la suscripción del respectivo Contrato de Obra Pública, conforme a modelo que se incorpora a fojas 804/806, debiendo acreditarse previo a la firma la integración de toda documentación exigida por la Ley N° VIII-0257-2004 de Obras Públicas de la Provincia;

Por ello y en uso de sus atribuciones;

  1   2   3   4   5   6   7


La base de datos está protegida por derechos de autor ©espanito.com 2016
enviar mensaje